1、2023年景观绿化工程施工合同景观绿化工程施工合同1甲方：_乙方：_依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就甲方托付乙方进行校内绿化的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：_学校绿化工程2、工程范围：宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、养分土回填、植草皮等(详细见附件_学校绿化工程实施方案)。3、工程地点：甲方校内东头绿化区、宿舍楼前护坡，由甲方指定详细绿化区域。乙方作为专业人员应当首先以专业眼光对绿化区进行规划，以最有利于校内美观为原则，在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的详细位置进行科学规划，并在本合同签订后十日内向甲方供应施工方案并取得甲方的确认。4、工程质量标准：乙方供应的草皮为单价8.5元的马尼拉草皮;苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株;石桌、凳为大理石工艺制品;绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。其次条：工程工期1、本工程总工期为_个日历日，乙方应当保证根据甲方通知的时间进行工程实施。2、乙方保证于_年_月_日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木根据本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲

　　2、方验收合格。第三条：工程价款工程总价款(含税金)暂定为：_万元整(大写为：_元整，具体见_学校绿化工程实施方案)，最终依据实际用工、用料状况据实决算。第四条：付款时间绿化工程完工后，甲方会同乙方组织进行工程验收，并依据双方认可的工程量确定实际工程价款，乙方依据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方，甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。第六条：甲方的权利义务1、甲方仅负责乙方绿化工程实施期间水源、电源，其他发生的一切费用由乙方自行担当;2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导，如甲方有异议的，乙方应当根据甲方的要求进行整改。3、甲方应按合同约定向乙方刚好支付工程款。第七条：乙方的权利义务1、乙方必需按本合同约定及_学校绿化工程实施方案组织工程实施;2、乙方仔细考察了绿化区域并确认了绿化实施方案，保证工程实施标准。3、乙方应严格执行甲方平安卫生管理规定，保证施工现场的环境整齐，不得打搅学校师生生活及污染环境，每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。第八条：工程验收绿化工程实施完毕后，甲方根据本合同约定的标准组织验收，该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定

　　3、的标准，甲方有权拒绝验收，因此造成逾期竣工的，乙方应当担当逾期竣工的责任。第九条：违约责任1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的.，乙方应当根据甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中干脆扣除。2、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方担当本合同总价款20%的违约赔偿金。第十条：争议解决方式合同履行过程中产生争议或未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充协议;协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条：其他本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日生效。甲 方：_乙 方：_法定代表人：_法定代表人：_日 期：_景观绿化工程施工合同2发包人(全称)：承包人(全称)：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同(gf- 99- 0201)及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目

　　4、经协商订立本合同：一、工程概况第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第2条 工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及说明依次3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1) 双方签订的补充协议(2) 本合同条款(3) 中标通知书(4) 投标书及其附件(5) 标准、规范及有关技术文件(6) 图纸(7) 工程量清单(8) 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适用法律、标准及规范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和_市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范(db11/t212- 20_)、城市园林绿化用植物材料木本苗(db11/t211- 20_)、城市园林绿化养护管理标准(db11/t213- 20_)、 。4.3 双方另有约定列入补充条款。4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规

　　5、定为准。第5条 图纸5.1 发包人供应图纸日期及套数：5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5.3 发包人对图纸的特别保密要求：三、双方的权利义务第6条 监理6.1 监理单位名称：6.2 监理工程师姓名：职务：职权：须要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条 双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名：_ 职权：_7.2 承包人派驻工地代表姓名：_ 职权：_7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条 发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并担当相应费用：(1) 保证施工现场达到具备施工条件的详细要求和完成的时间：(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：(4) 工程地质和地下管网线) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：(6) 水准点和坐标限制点交验要求：(7) 组织图纸会审和设

　　6、计交底的时间：(8) 协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的爱护工作：(9) 双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人托付承包人办理的工作：第9条 承包人工作9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：(1) 应供应安排、报表的名称及完成时间：(2) 担当施工平安保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：(3) 向发包人供应办公和生活房屋及设施的要求：_ ，发包人担当由此发生的费用。(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：_ ，发包人担当由此发生的费用。(5) 担当费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程爱护工作;对工程成品爱护的特别要求及费用担当：(6) 做好施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作，详细要求及费用担当：(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：(8) 双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工组织设计和工期第10条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_ 日第11条 进度安排11.1承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间：11

　　7、.2发包人对施工方案、进度安排予以书面确认或提出修改看法的时间：_ ，发包人逾期未确认也未提出修改看法的，视为同意。11.3 群体工程中有关进度安排的要求：11.4 承包人必需根据经确认的进度安排组织施工，并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度与进度安排不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条 延期开工如发生：因发包人缘由造成延期开工的，由发包人担当由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条 暂停施工如发生：因发包人缘由停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期;因承包人缘由停工的，由承包人担当发生的费用，工期不顺延。第14条 工期延误14.1 由于以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。(1) 发包人未能按约定日期供应图纸及开工条件;(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行;(3) 发包人未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4

　　8、) 因工程量改变或重大设计变更影响工期;(5) 非承包人缘由停水、停电等缘由造成停工;(6) 不行抗力及自然灾难;(7) 发包人同意工期相应顺延的其他状况;(8) 其他可调整工期的因素：14.2 承包人在以上状况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条 工期提前15.1 工期如需提前，双方协议如下：(1) 发包人要求提前竣工的时间：(2) 承包人应实行的赶工措施：(3) 发包人应供应的条件：(4) 因赶工而增加的经济支出和费用担当：五、质量与检验第16条 工程质量16.1 工程质量标准：16.2 双方对工程质量有争议时，由 _质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方担当。第17条 隐藏工程的中间验收17.1 双方约定的中间验收的部位：17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。

　　《2023年景观绿化工程施工合同》由会员M****1分享，可在线年景观绿化工程施工合同》请在金锄头文库上搜索。

　　+ 2、如你看到网页展示的文档有印，是因预览和防盗链等技术需要对部份页面进行转换压缩成图而已，我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改，文档下载后都不会有水印标识，下载后原文更清晰；

　　+ 3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”，允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容；下载前须认真查看，确认无误后再购买；

　　+ 4、文档大部份都是可以预览的，金锄头文库作为内容存储提供商，无法对各卖家所售文档的真实性、完整性、准确性以及专业性等问题提供审核和保证，请慎重购买；

　　+ 5、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确)，网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据；

　　+ 6、如果您还有什么不清楚的或需要我们协助，可以点击右侧栏的客服。; $(#c1).html(dt);

　　人教版2019-2020学年五校联考七年级上学期英语期中测试试卷（II ）卷

　　亲，很抱歉，此页已超出免费预览范围啦！您可以免费下载此资源，请下载查看！kaiyun开云网站 Kaiyun开云